发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、bd半岛资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失

　　因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用

　　找法网提醒您，工程索赔诉讼时效期限是从自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起算3年向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年法律另有规定的，依照其规定诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算法律另有规定的，依照其规定但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长

　　工程被迫停工，损失是客观存在的，bd半岛至于向甲方还是总包方索赔要视其过错行为而定一般建筑工程索赔费用有两种计算方法

　　2.分项法bd半岛体育，按工程造价中的人工费bd半岛体育、bd半岛机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等bd半岛体育，逐项进行索赔